2022服裝加工合同(15篇)
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的2022服裝加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
2022服裝加工合同1
定作方（甲方）：承攬方（乙方）：____________
一、委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量：以甲方下單為準、
3、單價：_______________
4、交貨期限：按乙方接單日起_________天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、甲方提供一切原材料及配料。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，并在生產前制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
四、乙方對質量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、縫制工藝的確認;
五、技術資料、及保密要求
1、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行
加工、銷售;
2、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準）。
七、交貨地點、運輸方式
1、乙方按照甲方指定的'地點_________交貨。
2、運輸：甲方自備。
八、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值10%的違約金;
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
授權代表（簽字）：______
授權代表（簽字）：
簽訂時間：20學習年____月____日
簽訂地點：
2022服裝加工合同2
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________ 貨號：_______________
面料：________________ 顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價：_______元/套
2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：________________ 乙方(章)： ______________ 電話：____________________ 電話：____________________ ________年____月____日 ________年____月____日
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
一、訂單下達
凡自愿接受本“加工協議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，并下達“縫制外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
二、交期確定
“縫制外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認可，并調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日)，征得同意后重新調整并書面確認新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，并視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
三、衣片、輔料交接
衣片、輔料實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
四、品質管理
1、 必須先封樣后生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的'損失由加工方承擔。
2、 必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、 必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土污漬等。
4、 回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
五、成品交接
成品交貨實行當面點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
六、加工價格
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
七、加工費結算
訂單任務完成后由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票后，在交貨后一個月內付款。
八、“縫制外發加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協議不可分割的一部分。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執行。
以上條款雙方認可后簽字蓋章，并遵照執行。
委托加工方 加工方代表
代 表
日期：
甲方： (定作方)
乙方： (承攬方)
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
2022服裝加工合同3
定作方：_________
簽訂地點：_________
合同編號：_________
承攬方：_________
簽訂時間：_________年______月_____日
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等（附樣），在_________天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字（蓋章），如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的`規格進行制作，并在數量全部到齊后，于_________年_________月_________日前交貨，服裝制作完成后由_________承攬方_________方負責（送）貨至_________定作方指定地點_________（地點），所需費用由_________承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付_________%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的_________%___________元。結算均采用_________轉賬方式。
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品（拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它）。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之_________/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之_________/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
定作方：_________承攬方：_________
�。ㄉw章）（蓋章）
代表人：_________代表人：_________
電話：___________________________電話：___________________________
2022服裝加工合同4
合同編號：
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的提供辦法及其規格、數量、質量
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的.材料及人工費用，均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：__________________________乙方：__________________________
法定地址：______________________法定地址：______________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________
聯系電話：______________________聯系電話：______________________
銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________
簽約日期：______________________簽約日期：______________________
簽約地點：______________________簽約地點：______________________
2022服裝加工合同5
合同編號：
甲方：（發單方）
乙方：（接單方）
根據《中華人民共和國合同法》及雙方協商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作的原則，就委托生產加工服裝合作事宜達成如下協議：
一、加工貨號、品名、數量、單價、布種。
二、甲方負責生產所需的有關物料提供，主要指：
1、產品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。
2、產品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。
3、甲方應在合同簽訂后天內提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。
三、加工要求：
1、乙方投產前，要經過甲方的產前樣確認；
2、乙方需配合甲方質管部門提供相關的質量和生產進度數據；
3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產，如果甲方有調整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合；
4、甲方提供給乙方生產的款式，乙方應對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經濟責任和法律責任；
5、乙方必須以自己的設備、技術和勞動力資源完成工作，未經甲方同意，乙方不得將生產轉發給第三方生產；
6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質管部召開的各種相關會議。
四、品質要求：
1、乙方須嚴格按照國家質量技術監督局發布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質量標準進行生產，乙方不行私自調整標準。
2、發現確實因為工藝的問題，需要在質量方面調整的，要經過甲方質管部門的書面確認。
3、乙方在生產過程中，出現質量問題的，甲方有權責其賠償，成衣出現廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的.，按成本價扣其加工費。
4、甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到%以上；
5、乙方退回返工修復的產品，乙方應甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經發現，甲方有權要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。
五、交貨要素：
1、交貨期限：從______年______月______日起，至______年______月______日以前全部交清；
2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。
3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數、箱內產品名稱及各規格、數量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。
4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。
5、運輸方式：乙方負責所有運輸費用。因產品的品質問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。
6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。
六、交貨規定：
1、乙方必須嚴守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應由乙方填寫延期申請表經甲方負責人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內的，將扣除產品加工總價10%；逾期10天以上15天以內的，將扣除產品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產品加工總價80%，并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經濟損失。出現逾期交貨15天以上的，甲方有權取消合同，并不負責乙方的任何損失。
3、如果乙方沒按甲方的要求生產，而造成碼號、顏色不齊，品質不良給甲方造成損失的，乙方應負賠償責任。
七、付款方式：
1、乙方完成交貨量達到整單加工產品總量60%的，甲方支付給乙方整單產品加工總價的30%；
2、乙方整單加工產品全部交清，并經過甲方驗收后的半個月內，甲方支付給乙方整單產品加工總價的60%；
3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。
八、爭議解決：
1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協議處理。
2、雙方在合作過程中發生爭議，雙方可通過友好協商解決，協商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起生效。十、合同附件、
1、《生產工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》；
2、《生產指令單》
甲方：
地址：
法定代表簽名蓋章：
委托代理人：
電話：
傳真：
日期：______年______月______日
乙方：
地址：
法定代表人簽名蓋章：
委托代理人：
電話：
傳真：
日期：______年______月______日
2022服裝加工合同6
甲方：天津鑫喆服裝有限公司
乙方：
甲方承攬的服裝定做合同，現委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名： 。
二、加工件數： ，交貨日期 。
三、加工費單價（含稅）： 元/件，合計金額 元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。
五、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用（包括返工修理和運費）。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失（包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等）。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的.任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字后立即生效。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
2022服裝加工合同7
雙方為開展來料服裝加工業務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
定作方（乙方）：______________
承攬方（甲方）：______________
一、委托加工項目
1、委托加工產品：____________
2、數量：以乙方下單為準、_________款號，______件，單價_________款號，______件，單價：_______________
3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____ %
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；
3、未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的.交貨日期（按合同約定之質量標準），并派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式；
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經跟單員驗收確認后，當天交付貨款。
九、結算方式
1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致
甲方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：________
日期：________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：______
日期：________年____月____日
簽訂地點：_____________
2022服裝加工合同8
定作方（甲方）：xxxx
承攬方（乙方）：xxxx
一，委托加工項目
1，委托加工產品：環保無紡布袋。
2，數量：
3，單價：
4，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣后計算。
二，委托加工方式
1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。
三，質量要求及技術標準
1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，于年月日制作出樣品，經甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。
3，技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。
四，乙方對質量負責的范圍及期限
1，面料。輔料質量的確定。
2，顏色，規格的確定。
3，印字標徽工藝的確定。
4，其他質量問題的確定。
5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。
五，技術資料，圖紙提供辦法及保密要求
1，甲方提供款式，標志圖案等圖樣的'技術資料。
2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。
3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。
六，包裝要求及交貨地點，運輸方式
1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。
2，于甲方指定地點交貨。
3，運輸方式為運費由負擔。
七，結算方式
1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。
2，。第一次交貨經驗收員驗收確定后，交付總貨款 %
4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。
5，甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
八，違約責任
1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款 %的違約金。
2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
九，解決合同糾紛的方式
1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
十．其他事項
1，企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。
甲方（章）：
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
年月日
乙方（章）：
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
年月日
2022服裝加工合同9
甲方（委托方）：地址：
乙方（加工方）：地址：
就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：
一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。
二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。
三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。
四、乙方一定要按合同約定貨期交貨， 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。
五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。
六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。
七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。
八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：
1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：
�。�1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；
�。�2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；
�。�3）產品嚴重掉扣的；
�。�4）產品嚴重色差的；
（5）縫制工藝嚴重質量問題的；
�。�6）產品嚴重油污，臟跡的；
�。�7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。
九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的`次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。
十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格
事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。
十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。 十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。
十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。
十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：
1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；
2、甲方的預期利潤；
3、甲方客戶的扣款；
4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；
5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。
6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的， 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。
十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。
甲方 乙方
廠名： 廠名：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
甲方簽字： 乙方簽字：
簽字日期： 簽字日期：
2022服裝加工合同10
甲方：(定作方)
地址：
乙方：(承攬方)
地址：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的`相關事宜，達成本合同。
一、定作物
品名
規格
單位
單價
數量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣(大寫)
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質量標準和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
九、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：
乙方：
企業照號碼：
企業照號碼：
開戶銀行帳號：
開戶銀行帳號：
企業負責人：
企業負責人：
代表： (蓋章)
代表： (蓋章)
年月日
年月日
2022服裝加工合同11
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的`，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022服裝加工合同12
合同編號：__________________
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產品：_____________________
2.數量：以甲方下單為準。
3.單價：_______________
4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限：_______________________.
九、結算方式
1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的.時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
服裝加工合同書
定作方(甲方)：，身份證號：.
承攬方(乙方)：，身份證號：.
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規格
單位
數量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的'履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款_%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
電話：
電話：
年月日
年月日
2022服裝加工合同13
定做方（甲方）：_________有限公司。
承攬方（乙方）：_________制衣有限公司。
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就_________年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：
一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等
貨品。
名稱_________單號_________款號_________顏色_________數量與碼數_________單價/件_________交貨期_________備注。
S M L XL XXL總數。
貨款（合計）_________RMB￥（金額大寫）_________￥
二、雙方責任范圍
甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。
四、質量與數量要求
1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。
2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的'款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。
六，違約責任
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費_________%的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。
以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。
甲方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
乙方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
2022服裝加工合同14
甲方：____________
乙方：____________
甲方承攬______的服裝定做合同，現委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名：______。
二、加工件數：______，交貨日期______。
三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的.技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。
六、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
七、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字后立即生效。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022服裝加工合同15
合同編號：________________________________
簽訂日期：____________年________月______日
定作方：（以下簡稱甲方）________________
承攬方：（以下簡稱乙方）________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：________貨號：________面料：________
顏色：________尺碼：_______________________
第二條服裝數量
1、計量單位：________
2、數量：____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱：________________數量質量：__________________________
提供日期：________________單價：__________總金額：___________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額（元）：_________
第七條包裝方式
內用________，外用________包裝，包裝費由________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_______________________________________________
2、產品的交（提）貨期限：_________________年____月____日
第九條服裝驗收
1、驗收時間：________年____月____日。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在________________天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
�。�1）甲方應于______________年_____月_____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款________元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起________日內，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任。
�。�1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的________%的違約金。
�。�3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任。
�。�1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的.費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的________%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
�。�9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；
甲方（章）：________________乙方（章）：________________
_______________年____月____日_______________年____月____日
【服裝加工合同】相關文章：
服裝加工合同04-24
服裝加工合同范例06-13
服裝加工合同【精】06-10
服裝加工合同【熱】06-10
服裝加工合同【推薦】06-10
【精】服裝加工合同06-10
服裝加工訂單合同09-01
服裝加工通用合同09-09
服裝通用加工合同09-07
服裝加工合同范文09-21