承攬加工合同

          時間:2023-06-13 11:29:27 加工合同 我要投稿

          承攬加工合同15篇

            隨著時間的推移,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編整理的承攬加工合同,希望對大家有所幫助。

          承攬加工合同15篇

          承攬加工合同1

            承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

            定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

            定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

            第一條加工成品:

            第二條加工成品質量要求:________________________________________________

            第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:

            1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。

            承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

            2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

            定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。

            承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

            承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

            3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

            第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

            1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

            定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。

            承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

            2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

            3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

            第五條價款或酬金:

            價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

            第六條驗收標準和方法:

            1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

            2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

            驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

            對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。

            保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

            3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

            第七條交貨的時間和地點:

            1.交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

            2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

            委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

            自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

            雙方另有約定的,按約定的方法計算。

            第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________

            第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

            第十條結算方式及期限:_________________________________________

            第十一條其他:

            1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。

            定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

            定作方不履行合同的,無權請求返還定金。

            承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

            2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。

            承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。

            定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;

            有余款的可以請求返還。

            第十二條承攬方的違約責任:

            1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

            2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的`,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

            3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

            4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

            5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

            6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

            7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

            8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

            9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

            10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

            第十三條定作方的違約責任:

            1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

            2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

            3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

            4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

            5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

            6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

            7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

            第十四條不可抗力

            在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;

            在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

            第十五條糾紛的處理:

            加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;

            協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

            第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。

            本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

            本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;

            合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。

            定作方:_________承攬方:_________

            代表人:_________代表人:_________

            地址:_________地址:_________

            電話:_________電話:_________

            開戶銀行:_________開戶銀行:_________

            帳號:_________帳號:_________

            _________年____月____日_________年____月____日

          承攬加工合同2

            合同編號:____________________

            定作方:____________________

            承攬方:____________________

            簽訂地點:____________________

            簽訂時間:____________________

            一、加工標的

            貨物名稱:____________________型號:____________________

            面料:____________________顏色:____________________

            單位數(shù)量:____________________單價:____________________

            總金額:____________________交貨地點及期限:____________________

            交期:____________________ 出口國:____________________

            合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)

            二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)

            材料質量:____________________數(shù)量:____________________

            提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)

            三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。

            四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

            五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

            六、加工物品的包裝按定作方的'要求。

            七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。

            八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)

            九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

            十一、付款方式:內部結算。

            十二、其他約定事項:

            1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,

            2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。

            3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

            4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。

            5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

            十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

            十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

            十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。

            定做方:____________________ 承攬方 :____________________

            代表人 :____________________ 代表人:____________________

            時 間:____________________時 間 :____________________

          承攬加工合同3

            甲方(定作方):

            乙方(承攬方):

            經甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:

            一、采購產品情況:

            1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;

            2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;

            3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;

            ……

            總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。

            二、樣品約定時間

            自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

            風險提示:

            加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

            三、交貨時間、地點及運費

            合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。

            風險提示:

            加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

            如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。

            四、質量要求及技術標準:

            按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:

            按國家興行業(yè)標準。

            五、驗收標準、方法及期限

            以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

            六、包裝要求及費用負擔:

            風險提示:

            運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

            注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

            此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

            乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。

            七、結算方式和期限:

            合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:

            收款人:

            開戶行:

            賬號:

            最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的.數(shù)量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。

            八、違約責任:

            1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

            2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。

            3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

            九、合同爭議的解決方式:

            本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

            十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

            甲方:

            地址:

            電話:

            代理人:

            ________年___月___日

            乙方:

            地址:

            電話:

            代理人:

            ________年___月___日

          承攬加工合同4

            訂立合同雙方:

            定作人:_____

            定作人法定代表人:_____

            簽約人:_____

            定作人承辦單位:_____

            聯(lián)絡人:_____

            聯(lián)系電話:_____

            定作人機構地址:_____

            傳真電話:_____

            承攬人:_____

            承攬人法定代表人:_____

            簽約人:_____

            承攬人營業(yè)執(zhí)照:_____

            生產報刊亭許可證明:_____

            承攬人機構地址:_____

            聯(lián)系人:_____

            聯(lián)系電話:_____

            銀行開戶許可證:_____

            開戶行:_____

            賬戶:_____

            根據《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

            第一條標的

            乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。

            第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格

            1、_____

            2、_____

            3、_____

            注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

            第三條加工、制作與安裝、要求

            1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。

            2、使用材料:所有外表面使用大于_____厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬文件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

            第四條驗收標準和方法

            ①、乙方將報刊亭樣品制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

            ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。

            第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

            ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

            ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

            ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

            第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

            ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

            ②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方;

            ③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

            ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

            第七條結算方式、期限及安裝費用

            ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

            ②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的'60%。

            ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

            ④、剩余的合同標的額5%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

            第八條甲方違約責任

            ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

            ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

            第九條乙方違約責任

            ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

            ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

            ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

            第十條糾紛的處理

            當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

            ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

            ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

            第十一條附則

            ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

            ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

            甲方:_____乙方:_____

            簽約人:_____簽約人:_____

            簽約地點:_____簽約日期:_____

          承攬加工合同5

            定作方:_______________營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________

            承攬方:_______________營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________

            根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金________元金額:________元

            一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

            二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:________________________

            三、履行的期限、地點和方式:_________________________

            四、驗收標準和方法:_________________________

            五、結算方式:_________________________

            六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

            1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

            其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

            2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

            七、雙方約定的其它條款:________________

            八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。

            九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

            十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。

            十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

            十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

            定作方:________________承攬方:________________

            代表:__________________代表:__________________

            開戶銀行:______________開戶銀行:______________

            帳號:__________________帳號:__________________

            _______年______月_____日

          承攬加工合同6

            承攬方:__________________

            定作方:__________________

            定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

            第一條加工成品:

            第二條加工成品質量要求:

            __________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

            第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質量:

            1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

            2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

            3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

            第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

            1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

            2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

            3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

            第五條價款或酬金:

            (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

            第六條驗收標準和方法:

            1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

            2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

            3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

            第七條交(提)貨的時間和地點:

            1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

            2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的.提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

            第八條包裝要求及費用負擔:

            第九條運輸辦法及費用負擔:

            第十條結算方式及期限:

            第十一條其他:

            1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

            2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

            第十二條承攬方的違約責任:

            一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

            二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

            三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

            四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

            未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

            五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

            六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

            七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

            八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

            九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數(shù)量承擔責任。

            十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

            第十三條定作方的違約責任:

            一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

            二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

            三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

            四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

            五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

            六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

            七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

            第十四條不可抗力:

            在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

            第十五條糾紛的處理:

            加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

            本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

            本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

            甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

            法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________

            ___________年________月_____日___________年________月_________日

          承攬加工合同7

            定做方:(以下簡稱甲方)

            承攬方:(以下簡稱乙方)

            根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

            一、加工制作內容

            1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風德納車橋有限公司新建齒輪車間

            2、制作內容:(含稅)

            (1)、主構件:角鋼桁架

            材質:Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸

            (2)、主構件:吊車梁、鋼軌吊

            材質:Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸

            (3)、主構件:鋼柱、鋼梁

            材質:Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸

            以上單價所有構件均進行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。

            二、合同價款及結算方式

            1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準)。

            2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)

            3、結算方式:按照實際工程量結算。(每次發(fā)貨前付清當批次貨款)

            4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。

            三、質量要求

            1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205—20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼構規(guī)范要求。

            2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。

            3、鋼材應滿足設計材質要求。

            4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料

            四、交貨地點和時間:

            1、交貨地點:湖北團風鴻路工廠。

            2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。

            五、包裝及運輸

            1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內。

            2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。

            3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車,甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。

            六、雙方權利及義務

            1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

            2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。

            3、乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

            4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

            5、乙方加工質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

            七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

            八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

            九、附則

            1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。

            2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。

            3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

            甲方(蓋章):乙方(蓋章):

            開戶行:

            委托代理人:賬號:

            聯(lián)系方式:委托代理人:

            日期:日期:

          承攬加工合同8

            合同編號:________

            訂立合同雙方:________

            定作人:___________(以下簡稱甲方)

            定作人法定代表(負責)人:_______ 簽約人:________

            定作人承辦單位:______聯(lián)絡人:_______聯(lián)系電話:_______

            定作人機構地址:_________傳真電話:_______

            承攬人:______(以下簡稱乙方)

            承攬人法定代表(負責)人:________簽約人:________

            承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________生產報刊亭許可證明:________

            承攬人機構地址:________聯(lián)系人:______聯(lián)系電話:________

            銀行開戶許可證:________ 開戶行:______帳戶:_______

            根據《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

            第一條標的

            乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:XX萬元。

            第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

            注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

            第三條加工、制作與安裝、要求

            1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于XX平米。

            2、使用材料:所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于XX%,使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

            第四條驗收標準和方法

            ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

            ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.

            第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

            ①、交貨時間:乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。

            ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

            ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

            第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

            ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

            ②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在XX日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

            ③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題,XX年內免費進行保修,超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

            ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

            第七條結算方式、期限及安裝費用

            ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

            ②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的'額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

            ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

            ④、剩余的合同標的額5%(XX元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

            第八條甲方違約責任

            ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金;

            ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付XX ‰的違約金。

            第九條乙方違約責任

            ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金;

            ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

            ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。

            第十條糾紛的處理

            當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式,作為本合同爭議的解決方式。

            ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

            ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

            第十一條附則

            ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

            ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

            甲方:__________ 乙方:_________

            簽約人:_________ 簽約人:_______

            簽約地點:____________ 簽約地點:____________

            簽約日期:____年____月____日 簽約日期:____年____月____日

          承攬加工合同9

            認立合同雙方:

            承攬方:________

            定作方:________

            定作方委托承攬方加工____________________________________的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

            第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

            第二條加工成品質量要求:

            第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:

            日期計算,雙方協(xié)商。

            第四條技術資料、圖紙由承攬方提供,在加工量達到__%,定作方付給承攬方______元,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方______元,預留元作為質保金一年后付清。定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

            第八條包裝要求及費用負擔

            第九條運輸辦法及費用負擔

            第十條結算方式及期限

            第十一條其它

            第十二條承攬方的違約責任

            一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

            二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

            三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

            四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金______元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

            五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%或酬金總額的______%違約金。

            八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

            九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

            十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

            十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

            第十三條定作方的違約責任

            一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

            三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的`,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

            四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

            五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照____________銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。

            六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

            七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

            第十四條在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

            第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

            本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份,交______各留存一份。

            定作方:____________承攬方:____________

            代表人:____________代表人:____________

            地址:____________地址:____________

            電話:____________電話:____________

            開戶銀行:____________開戶銀行:____________

            帳號:____________帳號:____________

            ______年______月______日訂

          承攬加工合同10

            需方:________(甲方)

            供方:_______(乙方)

            合同編號:___________________

            簽訂日期:____年____月____日

            為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī),明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。

            1、建筑門窗用途概況 工程名稱:________________;建筑結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。

            2、建筑門窗供應要求

            2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

            2.2交貨點詳細地址:____________________________________。

            2.3其它要求:___________________________________________

            3、結算和付款方式

            3.2結算方式:

            3.2付款方式與期限:____________________________________________

            4、技術要求

            4.1乙方供應的產品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。

            4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

            4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

            5、驗收標準、方法及提出異議期限

            5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經主管部門備案的企業(yè)標準驗收。

            5.2 甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定,應妥善保管,并在__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。

            5.3 如發(fā)現(xiàn)產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的'損失,由乙方按違約責任承擔。

            6、違約責任

            6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。

            6.2 如另行商定責任賠償規(guī)定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

            7、解決爭議的方式

            7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

            8、其他約定事項

            8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決。

            8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。

            8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責。

            8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。

            8.5 其他約定:

            9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

            本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。

            甲方:____________乙方:____________

            單位名稱:________單位名稱:________

            ___年___月____日___年___月____日

          承攬加工合同11

            合同編號:___________

            簽約地點:______________

            日期:__________________

            甲方:________

            地址:__________

            電話:__________

            傳真____________

            乙方:________

            地址:__________

            電話:__________

            傳真____________

            根據平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。

            一、雙方:由乙方提供不作價設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產______之用,(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為______年,在監(jiān)管期限內,不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。

            二、甲方向乙方購買原料、輔料

            原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額

            三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額

            原料輔料編碼單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額

            四、乙方供料于____________________起運抵_______________

            甲方制成品于_________________日前運往______________

            五、運輸方式及運費用

            _______________________________________________________

            六、保險費負擔

            ______________________________________________________

            七、付款方式

            _____________________________________________________

            八、包裝要求

            _____________________________________________________

            九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的'爭議或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。

            十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關部門備案。

            甲方(蓋章):__________________

            乙方(蓋章):__________________

          承攬加工合同12

            甲方(定作方):_________

            代理人:_________

            地址:_________

            聯(lián)系電話:_________

            乙方(承攬方):_________

            代理人:_________

            地址:_________

            聯(lián)系電話:_________

            為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協(xié)商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。

            第一條 定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價款

            防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(元/M2)___________。

            注:以實際安裝樘數(shù)結算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

            工期要求:

            第二條 承攬方式、材料的提供

            2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;

            2.2 本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

            2.3 材質標準:

            2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

            第三條 承攬范圍

            3.1 乙方承攬加工范圍:

            3.2 工程地點:

            第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。

            4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

            4.3 付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

            第五條 合同價款與酬金

            本合同價款共計:以實結算_________元整。

            第六條 加工制作安裝要求

            6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。

            6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

            6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產

            6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

            6.5 為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

            第七條 工期

            7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

            7.2 如遇下列情況,經甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:

            (1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

            (2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工

            (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

            第八條 工程質量標準和驗收辦法

            8.1 本工程質量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。

            8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。

            8.3 乙方在施工中發(fā)生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|量監(jiān)督站,一般質量事故的處理結果應送發(fā)包方和質量監(jiān)督站備案;重大質量事故的'處理方案,應經設計單位、質量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

            第九條 質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

            甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質保金。

            第十條 安全及特別約定

            1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

            2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權隨時解除本合同。

            第十一條 違約責任

            11.1 工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

            11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。

            11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

            第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。

            本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。

            第十三條 合同的生效和份數(shù)

            本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

            甲方(蓋章):_________

            代理人(簽字):_________

            合同簽訂地:_________

            _________年____月____日

            乙方(蓋章):_________

            代理人(簽字):_________

            合同簽訂地:_________

            _________年____月____日

          承攬加工合同13

            合同編號:

            訂立合同雙方:

            定作人:(以下簡稱甲方)

            定作人法定代表(負責)人:簽約人:

            定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:

            定作人機構地址:傳真電話:

            承攬人:(以下簡稱乙方)

            承攬人法定代表(負責)人:簽約人:

            承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產報刊亭許可證明:

            承攬人機構地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:

            銀行開戶許可證: 開戶行: 帳戶:

            根據《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

            第一條標的

            乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。

            第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

            1、

            2、

            3、

            注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

            第三條加工、制作與安裝、要求

            1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。

            2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

            第四條驗收標準和方法

            ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

            ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。

            第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

            ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

            ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

            ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

            第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

            ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

            ②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

            ③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

            ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

            第七條結算方式、期限及安裝費用

            ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

            ②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

            ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

            ④、剩余的合同標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

            第八條甲方違約責任

            ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;

            ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。

            第九條乙方違約責任

            ①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的.原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

            ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

            ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

            第十條糾紛的處理

            當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

            ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

            ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

            第十一條附則

            ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

            ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出

            補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

            甲方:乙方:

            簽約人:簽約人:

            簽約地點:簽約日期: 年 月

          承攬加工合同14

            定作方:

            合同編號:

            承攬方:

            簽訂日期:

            定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協(xié)商,達成以下合同條款。

            一、 加工成品:

            二、加工成品質量要求:

            三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

            1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

            2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。

            四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

            1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。

            2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

            五、價款或酬金

            價款或酬金按照如下約定計算:

            六、驗收標準和方法

            1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

            2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。

            七、交貨的時間和地點

            1、交貨時間: 。

            2、交貨地點:定作方工廠內

            八、包裝要求

            1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

            九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。

            十、費用結算

            結算時間:

            十一、承攬方的違約責任

            1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

            2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。

            3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

            4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

            5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。

            6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

            7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

            十二、不可抗力

            在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。

            十三、其它約定

            1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

            2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

            3、本合同一式 份。

            甲方:

            蓋章:

            簽約人:

            職務:

            電話號碼:

            已方:

            蓋章:

            簽約人:

            職務:

            電話號碼:

            時間: 年 月 日

          承攬加工合同15

            一、訂立合同單位

            發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)

            承包單位:______(以下簡稱乙方)

            二、工程概況

            1、工程名稱:______

            2、工程地點:______

            3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

            三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。

            1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監(jiān)督。

            2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

            3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______

            四、合同文件

            合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:

            1、本合同協(xié)議書

            2、施工圖紙(包括土建施工圖)

            3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

            五、承包方式

            1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。

            2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。

            3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

            4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)

            5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

            6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

            六、工程造價的確定及工程款支付

            此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。

            七、工程變更

            1、工程設計變更

            1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

            2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。

            八、材料、機械

            8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規(guī)范的標準產品,對與設計和規(guī)范要求不符的產品,甲方拒絕收用。

            本工程主要材料如下:

            8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm

            8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

            8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

            8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

            8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。

            8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

            九、工程施工

            1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

            2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

            十、安全責任

            1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。

            2、甲方指派專職安全員負責指導,監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。

            3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。

            4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。

            5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關部門進行堪察。

            6、現(xiàn)場責任:

            乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。

            十一、質量安全及驗收

            1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

            2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。

            3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。

            4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。

            5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

            十二、文明施工目標

            1、乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。

            2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。

            3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

            4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

            十三、雙方權利和義務

            甲方的責任

            1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關各方的關系。

            2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。

            3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

            4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。

            5、及時進行中間驗收。

            6、組織乙方學習現(xiàn)場的進度、質量、安全管理規(guī)定。

            乙方的責任

            1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

            2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。

            3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。

            4、做好安全生產、文明施工。

            5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。

            6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調查處理。

            7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。

            十四、竣工驗收

            1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

            2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的'修改費用。

            十五、違約金

            1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

            2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

            3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。

            十六、仲裁和訴訟

            1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。

            2、雙方應嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:

            (1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。

            (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

            (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

            十七、其它

            1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

            2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。

            甲方:______(章)乙方:______(章)

            法定代表人:______法定代表人:______

            委托代理人:______委托代理人:______

            帳戶名:______帳戶名:______

            帳號:______帳號:______

            開戶行:______開戶行:______

            ______年______月______日______年______月______日

          【承攬加工合同】相關文章:

          加工承攬合同04-21

          承攬加工合同07-12

          加工承攬合同06-12

          加工承攬協(xié)議02-21

          承攬加工合同【熱門】04-28

          承攬加工合同【薦】04-28

          承攬加工合同模板10-26

          【熱】加工承攬合同04-22

          【推薦】加工承攬合同04-22

          【熱門】加工承攬合同04-22

          国产精品好爽好紧好大_亚洲男人综合久久综合_欧美福利电影a在线播放www_国产精品99久久精品无码

                  一本大道香蕉动漫五月精品 | 热99精品只有这里精视频 | 中文字幕在线有码午夜 | 日本天堂免费网站 | 天堂va在线视频 | 夜夜爽一区二区三区 |