- 相關(guān)推薦
窗簾買賣安裝合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，我們用到合同的地方越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的窗簾買賣安裝合同，希望能夠幫助到大家。
窗簾買賣安裝合同1
賣方：____________
買方：____________
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責(zé)任違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款
甲方：____________
乙方：____________
傳真：____________
傳真：____________
電話：____________
電話：____________
窗簾買賣安裝合同2
甲方：馬鞍山
公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算，包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。
八：解決合同糾紛的'方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣安裝合同3
賣方：
買方：
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責(zé)任
違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的'窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。
補充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話：電話：
窗簾買賣安裝合同4
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結(jié)算方式
安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;
(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責(zé)任
(1)違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的.未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
【窗簾買賣安裝合同】相關(guān)文章：
窗簾買賣及安裝合同04-22
窗簾購銷安裝合同09-08
窗簾采購安裝合同模板11-30
窗簾安裝合同范本01-05
窗簾安裝的合同范本04-11
窗簾安裝合同規(guī)范范本06-11
窗簾安裝合同范本06-10
窗簾買賣協(xié)議10-21
窗簾買賣合同09-27